BBG Gartenbau
Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) — BBG‑Gartenbau

BBG‑Gartenbau
Eberfurterstraße 47a, 66450 Bexbach
Telefon: 0176 45959533 · E‑Mail: info@bbg‑gartenbau.de

1. Geltungsbereich
1.     Diese AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen BBG‑Gartenbau (Auftragnehmer) und dem Auftraggeber, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Diese Regelung entspricht dem üblichen Aufbau für Garten‑ und Landschaftsbau‑AGB.

2. Vertragsabschluss
1.     Angebote sind freibleibend, ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

 

3. Leistungsumfang
1.     Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, dem Leistungsverzeichnis und ggf. ergänzenden Plänen. Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren; Mehr‑ oder Minderleistungen werden gesondert berechnet.

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen
1.     Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
2.     Zahlungsziel: Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug gelten gesetzliche Verzugszinsen; Mahn‑ und Inkassokosten trägt der Schuldner.

 

5. Termine, Ausführung, Mitwirkungspflichten
1.     Ausgeführte Termine sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. Verzögerungen durch Witterung, Lieferengpässe oder höhere Gewalt berechtigen zur Fristverlängerung.
2.     Der Auftraggeber hat notwendige Mitwirkungsleistungen rechtzeitig bereitzustellen (Zugang, Strom, Wasser, ggf. Genehmigungen).

 

6. Abnahme und Mängel
1.     Nach Fertigstellung erfolgt eine Abnahme; erkennbare Mängel sind innerhalb von 7 Tagen schriftlich anzuzeigen. Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften; Nachbesserung hat Vorrang vor Rücktritt oder Minderung.

 

7. Haftung
1.     Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet BBG‑Gartenbau unbeschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Leben, Körper oder Gesundheit betroffen sind. Weitergehende Haftungsbegrenzungen sind nur wirksam, soweit gesetzlich zulässig.

 

8. Eigentumsvorbehalt
1.     Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

 

9. Datenschutz
1.     Personenbezogene Daten werden zur Vertragsabwicklung verarbeitet; nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung auf www.bbg‑gartenbau.de.

 

10. Schlussbestimmungen
1.     Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der Sitz von BBG‑Gartenbau. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.